Sözleşme Şartları

1. Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Müşteri'nin Tekin Medya & Yazılım'dan (“Yüklenici”) satın aldığı web tasarım, yazılım veya dijital pazarlama hizmetlerinin kapsamı, süresi ve ödeme koşullarının belirlenmesidir.

2. Hizmet Tanımı

Yüklenici, Müşteri'nin talebi doğrultusunda, teklif formunda veya hizmet sözleşmesinde belirtilen özellikleri taşıyan projeyi hazırlayıp teslim etmeyi taahhüt eder.

3. Müşterinin Sorumlulukları

• Müşteri, projenin yürütülmesi için gerekli bilgi, belge ve materyalleri (logo, metin, görsel vb.) zamanında teslim etmekle yükümlüdür.
• Müşteri, onayladığı tasarım veya yazılım üzerinde sonradan talep edeceği köklü değişikliklerin ek ücrete tabi olacağını kabul eder.

4. Ödeme Koşulları

Hizmet bedeli ve ödeme planı, taraflar arasında imzalanan özel sözleşmede veya teklif formunda belirtildiği gibidir. Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda Yüklenici işi durdurma hakkına sahiptir.

5. Teslimat Süresi

Proje teslim süresi, tüm materyallerin Müşteri tarafından Yüklenici'ye teslim edilmesinden itibaren başlar. Mücbir sebepler ve Müşteri kaynaklı gecikmeler teslimat süresine eklenir.

6. Gizlilik

Taraflar, işbu sözleşme kapsamında öğrendikleri ticari sırları ve gizli bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmamayı taahhüt eder.

7. İhtilafların Çözümü

İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.